- 相關推薦
豎井工程施工合同范本
隨著法律知識的普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的豎井工程施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
豎井工程施工合同 1
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
甲方將________________礦山500米豎井建設工程以大包方式承包給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方責任和義務，確保安全施工，保證工程順利進行，經甲、乙雙方充分協商，達成如下合同條款：
一、工程名稱
____礦業開發有限責任公司洛河洞礦山豎井建設工程
二、工程地點
____________________________
三、工程承包內容
1、承建直徑3.5米、深約500米豎井的井建工程（包括調車場、貯礦場和排渣場等井上所有設施和地面三通一平）
2、委托有資質單位編制豎井工程設計圖紙；
四、承包方式
采取包工、包料、包工器具、包設備、包安裝、包生產的大承包形式，豎井由乙方全額墊資修建、甲方以合格礦石計價還款的方式承包。
五、工程質雖要求
1、豎井設計必須達到日出礦雖600噸，出渣雖100噸的生產能力。同時具備輸送人員與礦石功能。
2、豎井直徑3.5米，深約500米。
3、豎井建設及設備設施安裝工程必須符合國家規范要求。
六、工程總費用
本合同總費用________萬元（包括豎井工程及與豎井工程建設相關的所有費用），由乙方全額墊資承建。
七、還款方式
經甲乙雙方協商，一致同意甲方對乙方井建所墊資金采取以下第豎井工程施工合同種方式給予還款：
（一）以礦石計價方式還款：甲方按合格品位礦石的噸位作價還款給乙方（乙方每次供給甲方的原礦平均品位必須在8克/噸以上，低于8克/噸的甲方有權拒收），直至乙方采夠25萬噸礦石為止。豎井完工前的'10個月內，每噸礦石按_____元計價；豎井完工投入正式生產后，每噸礦石按_____元計價支付給乙方。
（二）以產品金屬雖計價方式還款：甲方按售出精粉的金屬雖作價還款給乙方，直至乙方采夠16萬噸礦石為止。每售出一次精粉按每克金屬雖_____元計價支付給乙方。
還款結束后，乙方如繼續承包采礦工程，須提前一個月向甲方提出書面申請，經甲方同意后，雙方另行協商簽訂采礦合同。否則，乙方自甲方還款結束后十天內無條件撤出礦山現場。
八、工程驗收
1、乙方應在完工前10日提出竣工報告，并在完工后向甲方發出書面的驗收通知書，通知甲方組織相關人員及政府相關部門進行工程驗收。甲方在接到乙方驗收通知后15日內應組織人員進行驗收。
2、工程驗收以設計圖紙和國家施工規范為依據。若工程質雖不符合設計質雖要求的，乙方應立即按甲方要求返工整改，直至符合驗收標準，并承擔由此發生的一切費用。
3、若對工程質雖存有異議，乙方同意由甲方聘請有資質的鑒定機構對工程質雖做出鑒定。
甲方：
乙方：
日期：
豎井工程施工合同 2
發包方（甲方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
承包方（乙方）：____________________
法定代表人：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本豎井工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：____________________豎井工程
工程地點：____________________
工程內容：包括但不限于豎井的開挖、支護、襯砌，以及相關附屬設施的安裝等。
二、工程期限
開工日期：本合同簽訂后，乙方應在______日內做好施工準備并開工，具體開工日期以甲方書面通知為準。
竣工日期：自開工日期起，乙方應在______日歷天內完成全部工程內容。
合同工期總日歷天數：______天。
三、質量標準
工程質量標準：符合國家現行的《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關豎井工程的質量驗收規范，達到合格標準。
乙方應嚴格按照施工圖紙、設計變更文件和國家及地方現行的.施工規范、操作規程進行施工，確保工程質量。
四、合同價款及支付方式
合同價款：本工程采用固定總價方式，合同總價為人民幣______元（大寫：______元整）。此價格包含了完成本工程所需的人工、材料、設備、運輸、利潤、稅費等一切費用。
支付方式：
預付款：合同簽訂后______日內，甲方向乙方支付合同總價的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。
進度款：乙方每月______日前向甲方提交當月已完工程量報告及付款申請，經甲方審核確認后，在______日內支付當月進度款，支付金額為當月已完工程量價款的______%。
竣工結算款：工程竣工驗收合格后，乙方應在______日內向甲方提交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方在收到后______日內完成審核，并支付至工程結算總價的______%，剩余______%作為質量保證金。
質量保證金：質量保證金在工程質量保修期滿且無質量問題后，甲方在______日內無息支付給乙方。
五、雙方權利義務
（一）甲方權利義務
向乙方提供施工場地、施工圖紙及相關技術資料。
協助乙方辦理與本工程相關的施工許可等手續。
按合同約定支付工程款項。
對工程質量、進度進行監督檢查，有權要求乙方對不符合要求的部分進行整改。
（二）乙方權利義務
按照合同約定的時間和質量標準完成工程施工。
自行組織施工人員、調配施工設備，確保施工順利進行。
負責施工現場的安全管理，承擔因施工造成的安全事故責任。
在施工過程中，如發現圖紙或現場有問題，應及時通知甲方和設計單位。
六、工程變更
施工中甲方如需對原工程設計進行變更，應以書面形式向乙方發出變更通知。
因工程變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
七、竣工驗收
工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料。
甲方收到申請報告后，應在______日內組織相關部門進行竣工驗收。經驗收合格，雙方簽署竣工驗收報告。
八、違約責任
若甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。
若乙方未按合同約定的工期竣工，每逾期一日，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；若工程質量不合格，乙方應負責無償返工、整改，直至達到合格標準，由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。
九、爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：____________________
法定代表人（簽字）：____________________
簽訂日期：______年______月______日
乙方（蓋章）：____________________
法定代表人（簽字）：____________________
簽訂日期：______年______月______日
豎井工程施工合同 3
發包方（甲方）：____________________
統一社會信用代碼：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
承包方（乙方）：____________________
統一社會信用代碼：____________________
地址：____________________
聯系方式：____________________
鑒于甲方擬建設____的豎井工程，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方經友好協商，依據相關法律法規，就豎井工程施工事宜達成如下協議：
一、工程概況
工程名稱：____
工程地點：____
工程范圍：豎井的土方開挖、巖石爆破（如需）、井壁支護結構施工、豎井內的通風、排水等系統的安裝調試，以及為完成上述工程所需的臨時工程建設。
二、工程期限
開工條件：甲方應在合同簽訂后___日內，完成施工場地的“三通一平”（通路、通水、通電和平整場地），并向乙方提供施工所需的地質勘察報告、施工圖紙等資料。乙方在收到甲方提供的資料且具備施工條件后，應在___日內正式開工。
施工工期：本工程總工期為___日歷天，自開工之日起計算。乙方應在合同約定的工期內完成全部工程內容，因不可抗力等非乙方原因導致工期延誤的，乙方應在事件發生后___日內書面通知甲方，經甲方確認后，工期相應順延。
三、工程質量
質量目標：本豎井工程質量應達到國家現行的優質工程標準，具體指標為：豎井的垂直度偏差不超過____，井壁支護結構的強度、穩定性符合設計要求，通風、排水等系統運行正常且滿足設計參數。
質量檢查與驗收：乙方應在每完成一道工序后，及時進行自檢，自檢合格后通知甲方及監理單位進行驗收。甲方及監理單位應在收到通知后___小時內進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。如驗收不合格，乙方應在甲方規定的時間內整改，整改費用由乙方承擔。
四、合同價款及支付
合同價款：本工程采用綜合單價方式計價，合同總價暫定為人民幣___元（大寫：___元整）。最終結算價款以實際完成工程量乘以綜合單價計算。綜合單價包含了人工、材料、設備、機械、管理費、利潤、風險費及國家規定的各項稅費等全部費用。
支付方式：
預付款：合同簽訂后___日內，甲方向乙方支付合同暫定總價的___%作為預付款，用于乙方采購工程所需的主要材料和設備。預付款在工程進度款支付至合同暫定總價的___%時開始抵扣，分___次等額抵扣。
進度款：乙方每月___日向甲方提交當月已完工程量報告及付款申請，經甲方及監理單位審核確認后，在次月___日前支付當月進度款。支付金額為當月已完工程量價款的___%，扣除當月應抵扣的預付款。
竣工結算款：工程竣工驗收合格后，乙方應在___日內向甲方提交竣工結算報告及完整的'結算資料。甲方在收到后___日內完成審核，雙方確認結算價款后，甲方向乙方支付至結算總價的___%，剩余___%作為質量保證金。
質量保證金：質量保證金在工程質量保修期滿后___日內，甲方無息支付給乙方。質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限按照國家相關規定執行。
五、雙方權利與義務
（一）甲方權利義務
提供施工場地，確保施工場地具備施工條件，協調處理施工場地周邊關系，保障施工順利進行。
按合同約定及時支付工程款項。
對工程質量、進度進行監督檢查，有權要求乙方對不符合要求的地方進行整改。如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有權扣除相應的工程款，甚至解除合同。
組織工程竣工驗收，接收合格工程。
（二）乙方權利義務
按照合同約定的時間、質量標準完成工程施工任務。
負責施工現場的安全管理，制定并落實安全施工措施，確保施工安全。如發生安全事故，乙方應承擔全部責任及相關費用。
自行負責施工所需的人員、設備、材料的調配與采購，確保其質量符合要求。
施工過程中，如發現設計圖紙存在問題或實際施工情況與設計不符，應及時通知甲方及設計單位，提出合理的解決方案。
在工程竣工驗收合格后，按照國家規定的保修期限和范圍，對工程進行保修。
六、工程變更
施工過程中，如甲方提出工程變更要求，應以書面形式通知乙方及監理單位。乙方應在收到變更通知后___日內，提出變更工程的施工方案及費用增減報告。
經甲方、乙方及設計單位共同確認變更方案后，乙方應按照變更后的方案進行施工。因工程變更導致合同價款增減及工期變化的，雙方應按照以下原則處理：
已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的，采用該項目的單價；
已標價工程量清單中沒有適用但有類似于變更工程項目的，可在合理范圍內參照類似項目的單價；
已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目的，由乙方提出變更工程項目的單價，經甲方審核確認后執行。
七、竣工驗收
工程完工后，乙方應提前___日向甲方提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料，包括施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、設備調試報告等。
甲方在收到乙方的竣工驗收申請報告后，應在___日內組織相關部門及人員進行竣工驗收。如驗收合格，雙方簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應在甲方規定的時間內整改，整改完成后重新申請驗收。
八、違約責任
若甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應按照未支付金額的___%向乙方支付違約金。逾期超過___日的，乙方有權暫停施工，由此造成的損失由甲方承擔。
若乙方未按合同約定的工期竣工，每逾期一日，應按照合同總價的___%向甲方支付違約金。若因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工、整改，直至達到合格標準。返工、整改期間的費用及由此造成的工期延誤，均由乙方承擔。如乙方返工、整改后仍不能達到合格標準，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照合同總價的___%向甲方支付違約金。
九、爭議解決
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
本合同一式___份，甲方執___份，乙方執___份，均具有同等法律效力。
本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
甲方（蓋章）：____________________
法定代表人（簽字）：____________________
簽訂日期：______年______月______日
乙方（蓋章）：____________________
法定代表人（簽字）：____________________
簽訂日期：______年______月______日
豎井工程施工合同 4
發包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
二、工程承包范圍
豎井建設安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為：__________________元整
五、質量標準
1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
（1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
（2）本工程適用的`地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
【豎井工程施工合同】相關文章：
略說豎井麻花壁的施工方案論文06-18
工程施工合同06-29
工程施工合同、02-16
工程施工合同03-22
工程施工合同08-23
建設工程施工合同11-09
工程施工任務合同05-05
【薦】工程施工合同07-03
【熱門】工程施工合同07-03